随着社会不断地进步，人们运用到协议书的场合不断增多，签订协议书能够保证双方合作愉快。想写协议书却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的工程协议书3篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
发包方：__________________(以下简称甲方)
承包方：__________________(以下简称乙方)
为了搞好(工程名称)乳胶漆分部工程，加快施工进度，保证质量，完成施工任务。双方本着友好合作，互惠互利的原则，甲方将(工程名称)乳胶漆分部工程承包给乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况：
工程名称：(工程名称)
工程地点：四川省雅安市汉源县
第二条 承包形式：
本工程采用包工包料形式包干。
第三条 承包单价：
本合同为固定单价合同(包工、包料)，工程量按实际内墙涂刷面积计算，合同价格乳胶漆为__元/m。本价格为施工完成后的成品单价，包括主要材料费(含材料购买、运输等费用)、辅助材料费、人工费、管理费、利润等费用(不含发票、税金)。
第四条 承包范围：
1、天棚无水泥砂浆粉刷直接刮腻子，乙方负责处理基层，天棚阴角做角刮腻子成品。内墙面及梁柱水泥砂浆粉刷后交乙方刮腻子二遍，乳胶漆二遍。
2、阳台、通道、楼梯、室内等所有做内墙乳胶漆部分。
3、乙方施工中所用的脚手架级一切机具由乙方自行负责，所有乙方施工人员应听从甲方管理人员指挥，不得违章作业。不按甲方要求施工所发生的返工费用由乙方承担返工费用及甲方损失，甲方指挥造成的返工费用由甲方负责。
第五条 合同工期及施工质量标准：
1、内墙乳胶漆应符合行业标准。以单体楼为单位计算，合同施工工期天，具体开工日期土建工程满足施工条件，以发包方书面通知为准。
2、要求内墙底子用腻子封底两遍，面层用乳胶漆两遍，施工质量为合格。(成品以质量监督站、监理公司、建筑单位等单位验收结果为准)。
3、材料必须与封样材料相符，材料均须具有权威部门出具的检验、检测报告及产品合格证。
第六条 安全责任：
乙方必须严格按安全操作规程操作，严禁违章操作，承包人必须派技术人员在施工现场管理、安全、质量生产。严禁酒后上架作业。在整个施工过程中如乙方违章作业，发生的安全事故产生的经济及法律责任均由乙方负责。
第七条 工期及违约责任：
乙方应按甲方规定的工期内时间完成，(具体施工日期以甲方书面通知为准)。乙方在施工中如质量、工期不能达到合同要求，甲方有权终止合同，更换班组，乙方应在两天内无条件退场，已施工部分按甲方认可合格部分付给30%工程款，余款做赔偿甲方由此造成的损失费用。
第八条 工程量及付款方式：
本项目无预付款或定金。以单体楼实际施工面积为结算单位，施工完毕后经发包方、总承包单位、监理单位现场验收合格后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格并确认工程量后付至结算价款的98%，余款2%作质保金，质保期满后15日内结清(质保期一年，自工程验收合格之日算起)
第九条 本合同所发生的争议或因执行本合同所产生的争议应由双方协商解决，
如协商不成交由法院裁决。
第十条 本合同未尽事宜双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起效，工程竣工、工程款结清作废。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程协议书 篇2出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况：
二、设备的使用地点及工程情况： 。
三、设备的所有权：
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权，承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任：
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
五、乙方的基本责任：
1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间，施工现场范围内地上地下设施及不明物，如有损坏由乙方负责赔偿。
5、进出场拖车费用： 个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出 个月，由甲乙双方各承担一半的费用，乙方负责进场的拖车费，甲方负责出场的拖车费用。
六、结算方式及相关事宜：
1、租赁期间：租期自 年 月 日开始计算租金， 至 年 月 结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。
2、单价：大写：
3、结算方式：设备租赁费按 (月天小时)计算，乙方确认设备后向甲方支付定金 元(大写： )。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。
4、在租期内，乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。
5、油料提供： 负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。。
6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。
八、违约责任:
(1)在合同期间，如果甲方违约，罚款三千元。
(2)在合同期间，如果乙方违约，支付往返拖车费及 (当月当天)租金。
(3)如果乙方拖欠租金，从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。
九、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
十、此合同共五页，壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程协议书 篇3协议双方当事人：
甲方：汉邦景城7#楼项目部
乙方：班组长： 身份证号码：
技术员： 身份证号码：
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条 合同概况
1、 工程名称：汉邦景城7#楼内外粉刷工程。
2、 承包范围：内外墙抹灰（具体包括：内墙抹灰、天棚修补、梁柱与墙体接缝处挂网、楼梯间墙面、外墙保温、挂抗裂网、放线、打点、找规矩、浇水湿润、上胶浆、搅拌砂浆、运灰，楼地面清扫等一切与抹灰有关的项目施工及辅助工具。甲方提供如下：斗车、电动吊篮、刮杆、施工用线、木条、钢丝、灰桶、安全帽、手套、铁锹、水管、照明和使用配电箱以外的电缆、灯炮等）总之甲方主体交付乙方后所有内外粉刷工程全部做完扫地出门，达到验收标准，以及现场文明安全施工的所有项目施工。
3、 承包形式：单包工承包给乙方，即包人工、包工期、包质量附材及工具。
4、 工程工期：施工7#楼总工期为1个月从20xx年2月1日至20xx年2月底止，乙方必须按甲方的总进度计划组织好各方面力量，保证楼内外都有足够班组和人员同时施工，保质保量完成当期所有施工任务，在施工的`工程中依据进度计划与实际工作量比较合理调整施工人员的数量（农忙前要做好骨干人员工作），提高管理水平，争取所有承包的项目按计划提前完成确保甲方安排工期，以甲方总工期为准，如果达不到总工期要求且甲方已经在合理的时间内要求提高劳动进度而没有效果的，延误工期的相关直接损失由乙方承担。
5、 乙方要有住工地负责技术、质量、安全、进度专职人员；便于甲方管理协调。
6、 工程机械
① 甲方提供垂直运输用的物料提升机及司机、搅拌机由乙方自己开。
② 主要原材料等由甲方按工程需要供给砂灰所有需要材料，砂子、水泥、网子、砂浆王各种贴砖材料、胶水，余剩材料均由乙方负责。
③ 乙方应本着节约材料的原则，对甲方提供的设备和材料，有计划、有组织的使用，不得损坏机械的浪费材料，如乙方超出国家定额含量和损耗，且超出部分的费用将由乙方一次性全部赔偿给甲方；
第二条 承包单价和付款方式
1、 承包单价：面积按施工图纸内墙体面积计算，负一,二楼面积不含在本协议内，内墙价格为 7.5元/㎡ 门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙抹灰价格为16元/㎡门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙保温,悬挂网格布以及抹面砂浆价格为18元/㎡按照实际保温面积计算.以上价为一次性包死价，以后不受人工费上涨而调价。班组进场后必须先做样板间，通过项目部管理人员和监理公司管理人员验收合格后在试用期间各班组达不到甲方质量要求，工程进行过程中乙方的工作达不到甲方要求和满意，甲方有权解除合同，所做工程量按50%结帐清场，如有反工所有材料由乙方承担。
2、付款方式
① 外墙打底结束并经开发商及监理部门验收合格后付至其打底价格的50%.外墙保温及抹面砂浆完成并经开发商与监理部门验收合格后付至其保温价格的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
② 内墙完成总工程量一半时并经开发商及监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.内墙全部结束完成时并经开发商与监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
③ 余款待乙方竣工验收交付开发商时三个月内付清。每次付款前一施工阶段期内的累积罚款在该付款时一并扣除。
3、付款流程：各班组根据当月的进度情况编制出工程量及相应的人工费，报送给工程部，再拨付人工费时乙方将所有工人相关费用以表格形式并附工人身份证复印件呈报项目部,经相关人员（施工现场专职安全管理员、质检员、栋号长、工程部经理）审核签字后，由工程部将各栋号进度及人工费汇总报送项目部，经项目部领导审核签字后，由财务部发给各班组人工费。
第三条 工程质量
1、 工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质量要求，没有技术规范和质量标准的，按甲方制定的质量标准、技术要求进行施工后验收。
2、 施工质量必须创市优，质量以竹溪县质量监督站验收为准。
3、 严格按甲方下达的技术交底、施工管理文件（技术交底见附件）进行施工。如乙方未达到甲方技术交底要求，中间验收不能一次性通过，乙方将承担一切损失。
第四条 安全生产、文明施工
1、 乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施，正确使用安全保护用品，组织班组所有工人定期安全教育，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好每个分项工程的安全技术交底，切实做到安全生产，文明施工，认真学习安全技术操作规程，做好每个分项工程的安全技术交底，确保施工安全，若发生安全事故除保险外，甲、乙方双方各承担50%。
2、 本工程为创文明施工样板工程，场地必须保持整洁，做到工完场清。乙方必须遵守甲方制定的各项规章制度，严禁打架斗殴、酗酒闹事。在施工现场要保持清洁整齐，施工现场严禁大小便，工人住宿区要做到整洁有序，室内和四周保持干净，各班组要积极配合专职安全员和栋号负责人搞好安全文明施工工作，乙方所承包的工程必须达到文明样板工地的标准。
第五条 双方工作的责任
1、 甲方工作及责任：
④ 甲方按规定对乙方进行技术交底和安全交底。
⑤ 甲方负责指导乙方按规范操作规程进行施工，负责检查工程施工质量，督促施工进度，按时支付工程款。
⑥ 甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施。
⑦ 甲方负责提供与施工有关的图纸和技术资料。
2、乙方工作责任：
⑧ 本同签订时，乙方保证在甲方指定日期3日内组织进场施工，并在约定的工期内保质、保量完成，逾期按天每天罚款1000元违约金。（上岗前所有进场工人必须提供有效证件，如身份证。特殊岗位必须提供相应的上岗证等）
⑨ 乙方负责保持施工现场的清洁卫生，本工种产生的建筑垃圾及时清除施工现场。
⑩ 乙方承诺节约材料，做到工完场清，负责归还未用完的材料。
如：发现有浪费材料的现象的每次将以200元的处罚。
乙方承诺遵守甲方现场管理制度，不得进行工程转包，按甲方奖罚条款执行。
乙方必须遵守甲方的工作时间，在未经过甲方同意擅自放假休
息或者法定节假日提前放假，乙方将承担500元/次的违约金处罚。
乙方承诺按规范操作使用机械设备，造成损坏负责修理赔偿。
无故丢失损坏劳动器具和安全用品负责全额赔偿。
乙方承诺做好交接班手续，完成本班组工序后，必须清理干净，移交给下一道工序的班组，否则将承担每道工序500元/次的违约金处罚，未尽事宜双方协商解决。
第六条 违约责任：若任何一方违约按总工程款5%赔偿对方
第七条 其他约定
1、争议处理：因履行本协议发生纠纷，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方均可向有管辖权当地人民法院起诉。
2、本协议自双方代表签字之后生效，至工程验收交接及甲方付清全部工程款后终止。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 签约日期：年月日
乙方： 签约日期：年月日
