46 关于工程总承包单位承担工程项目管理业务，下列说法错误的是( )。
A.
在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务
B.
接受建设单位委托，按合同约定承担工程项目管理业务
C.
不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系
D.
不应与承担该工程项目管理业务的另一方企业有利害关系
参考答案：A
参考解析：
《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系。故应选A。参见考试用书2Z203021。
47 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007中，GB/T代号表示该规范是( )。
A.
强制性国家标准
B.
推荐性国家标准
C.
强制性行业标准
D.
推荐性行业标准
参考答案：B
参考解析：
工程建设国家标准的编号由国家标准代号、发布标准的顺序号和发布标准的年号组成。强制性国家标准的代号为“GB”，推荐性国家标准的代号为 “GB/T”。例如：《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007，其中GB/T表示为推荐性国家标准，50430表示标准发布顺序号，2007表示是2007年批准发布。故选项B正确。参见考试用书2Z207011。
48 建设工程债产生的根据不包括( )。
A.
合同
B.
侵权
C.
不当得利
D.
谈判
参考答案：D
参考解析：
建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。故选项D正确。参见考试用书2Z201052。
49 全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是( )。
A.
文物保护单位
B.
城乡建设主管部门
C.
文物核定单位
D.
城乡规划行政主管部门
参考答案：D
参考解析：
全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准.由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。故选项D正确。参见考试用书2Z205032。
50 符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过( )天。
A.
7
B.
15
C.
20
D.
30
参考答案：B
参考解析：
《建筑法》规定，申请领取施工许可证的法定条件必须同时具备.缺一不可。建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。故选项B正确。参见考试用书2Z202012。
51 关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之E1起一定期限内行使撤销权。该期限为( )年。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
参考答案：A
参考解析：
行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。故选项A正确。参见考试用书2Z204015。
52 二级注册建造师执业的工程规模标准不包括( )。
A.
12层以上的房屋建筑工程
B.
高度50米以上的建筑物或构筑物
C.
单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程
D.
建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体
参考答案：C
参考解析：
《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。按照《注册建造师执业工程规模标准》，选项A、B、D是二级建筑企业承担工程的标准，也属于二级注册建造师可以执业的工程规模，选项C属于一级建筑企业承担工程的标准，超出了执业工程规模标准。故选项C正确。参见考试用书2Z202033。
53 随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工程建设标准适宜的处置方式是( )。
A.
废止
B.
局部修订
C.
继续有效
D.
复审
参考答案：B
参考解析：
《工程建设国家标准管理,A法55第三十七条规定：“凡属下列情况之一的国家标准应当进行局部修订：……(三)国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触;,……”，故选项B正确。参见考试用书2Z207011。
54 建设工程在开工阶段不能顺延工期的情况是( )。
A.
承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工，工程师在48小时内未作书面答复
B.
承包人因工人不能按时到岗开工，后以书面形式向工程师提出延期施工
C.
因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工
D.
因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工
参考答案：B
参考解析：
承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。选项A属于该情况.选项B没能在开工前7天以书面形式提出延期开工.不能顺延工期;选项C、D属于发包人原因推迟开工，因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。故选项B正确。参见考试用书2Z204012。
55 我国对建筑业企业的资质管理模式是( )。
A.
国务院建设主管部门集中管理
B.
分级实施与有关部门相配合
C.
国务院建设主管部门统一管理
D.
省、市人民政府建设主管部门管理
参考答案：B
参考解析：
我国对建筑业企业的资质管理，实行分级实施与有关部门相配合的管理模式。《建筑业企业资质管理规定》中规定，国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。故选项B正确。参见考试用书2Z202021。
56 某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为( )。
A.
5月5日
B.
5月8日
C.
5月15日
D.
6月15日
参考答案：C
参考解析：
建筑职工意外伤害险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工程之时开始，故选项C正确。参见考试用书2Z201082。
57 建筑市场诚信行为记录信息的公布时间，应不超过行政处罚决定做出后的( )。
A.
7天
B.
15天
C.
20天
D.
30天
参考答案：A
参考解析：
《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。故选项A正确。参见考试用书2Z203033。
58 在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是( )。
A.
在试用期内迟到早退，不符合录用条件
B.
因盗窃罪被判刑
C.
在外出执行任务时负伤，失去左腿
D.
非工作时间酗酒摔伤，治疗后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作
参考答案：D
参考解析：
《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。故选项D正确。参见考试用书2Z204022。
59 2014年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至( )。
A.
2014年6月30日
B.
2014年8月1日
C.
2014年12月1日
D.
2015年6月1日
参考答案：C
参考解析：
《劳动合同法》规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项C正确。参见考试用书2Z204021。
60 关于工程项目管理企业，下列说法正确的是( )。
A.
可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务
B.
可以与该工程项目的总承包单位签订合同
C.
协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行
D.
可以与供货单位签订物资采购合同
参考答案：C
参考解析：
《建筑法》规定，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故选项C正确。参见考试用书2Z203021。
多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个借项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61 某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了《委托合同》。该房地产开发公司的义务主要体现在( )。
A.
预付处理委托事务的费用
B.
受托人完成委托事务的，应向其支付报酬
C.
及时提交完成委托事务报告
D.
按指示处理委托事务
E.
受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失
参考答案：A,B,E
参考解析：
房地产开发公司作为委托人，其主要义务是支付费用、支付报酬和赔偿损失。即预付处理委托事务的费用;受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬;受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。故选项A、B、E正确。参见考试用书2Z204037。
62 对于全国重点文物保护单位和省级文物保护单位，省、自治区、直辖市人民政府应承担的职责，除了划定必要的保护范围外，还应该包括( )。
A.
确定保护时间
B.
确定防护措施
C.
作出标志说明
D.
建立记录档案
E.
设置专门机构或者指定专人负责管理
参考答案：C,D,E
参考解析：
全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，做出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。故选项C、D、E正确。参见考试用书2Z205032。
63 某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列可以作为乙提出回避申请理由的`是( )。
A.
该仲裁员对本案的专业背景不熟悉
B.
该仲裁员是本案代理人的近亲属
C.
该仲裁员与本案有利害关系
D.
该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁
E.
该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系： (3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的：(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。故选项B、C、D、E 正确。参见考试用书2Z208032。
64 关于投标保证金，下列说法正确的是( )。
A.
投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
B.
投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.
实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.
投标人撤回已提交的投标文件.招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
E.
招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%;投标保证金有效期应当与投标有效期一致;实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出;招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息;投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。选项 C错误，投标保证金应当在第二阶段提出。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z203013。
65 某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后，该施工单位向乙材料供应商索要货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法正确的是( )。
A.
施工单位向甲供应商支付货款属于合同之债
B.
施工单位向乙供应商支付货款属于合同之债
C.
甲、乙供应商之间原本没有债的关系
D.
乙供应商获得货款形成无因管理之债
E.
乙供应商获得货款形成不当得利之债
参考答案：A,C,E
参考解析：
本题旨在区分合同之债、无因管理之债、不当得利之债之间的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系，合同产生的债被称为合同之债。因此，选项B错误。由于本题不存在无因管理，也不形成无因之债，选项D错误。乙供应商获得货款属于不当得利，不当得利产生的债被称为不当得利之债。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z201052。
66 某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有( )。
A.
该工地的负责人
B.
负责塔吊安全的管理人
C.
塔吊的销售人员
D.
该建筑公司的负责人
E.
工地上的施工人员
参考答案：A,B,D
参考解析：
考点为重大劳动安全事故罪的构成。依据《刑法》规定，本罪的犯罪主体是特殊主体，即直接负责的主管人员和其他直接责任人员。此罪主体包括生产经营单位的负责人、生产经营的指挥人、实际控制人和投资人。故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z201094。
67 某建筑施工企业与某钢模板租赁公司签订了一份模板租赁合同。建筑施工企业的义务包括( )。
A.
妥善保管钢模板
B.
支付租用钢模板租金
C.
交付出租钢模板
D.
有关事项通知、返还钢模板
E.
按约定方法使用钢模板
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
租赁合同中，承租人的主要义务是支付租金、按照约定使用租赁物、妥善保管租赁物、有关事项通知、返还租赁物和损失赔偿。选项C属于出租人的义务，因此，选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z204034。
68 根据《担保法》的规定，可以抵押的财产包括( )。
A.
土地所有权
B.
建筑物和其他土地附着物
C.
建设用地使用权
D.
学校、幼儿园、医院等
E.
交通运输工具
参考答案：B,C,E
参考解析：
债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。而土地所有权和以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施是不能用于抵押的财产。故选项B、C、E 正确。参见考试用书2Z201073。
69 某建筑公司发生以下事件待处理：职工李某因工负伤而丧失劳动能力;职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚;职工徐某因与他人同居而怀孕;职工陈某被派往境外逾期未归;职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。这些事件中，建筑公司可以随时解除劳动合同的有( )。
A.
李某
B.
王某
C.
徐某
D.
陈某
E.
张某
参考答案：D,E
参考解析：
《劳动法合同》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：……(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)女职工在孕期、产期、哺乳期内的;选项A、C符合该情形;职工王某虽然犯罪，被公安机关给予行政处罚，但用人单位不得随时解除劳动合同。只有劳动者被依法追究刑事责任的。用人单位才可以解除劳动合同。选项B不是正确选项。另外，《劳动合同法》第 39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3) 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;……(6)被依法追究刑事责任的。故选项D、E正确。参见考试用书2Z204022。
70 关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法正确的是( )。
A.
行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效
B.
行业标准不得与国家标准相抵触
C.
行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经国家标准的审批部门批准
D.
行业标准在国家标准公布之后即行废止
E.
行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
《工程建设行业标准管理办法》：行业标准不得与国家标准相抵触。行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。《标准化法》规定，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。故选项8、 C、D、E正确。参见考试用书2Z207011。
71 根据《民法通则》的规定，代理的种类包括( )。
A.
委托代理
B.
招标代理
C.
指定代理
D.
法定代理
E.
特别代理
参考答案：A,C,D
参考解析：
代理是指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。我国《民法通则》的规定是根据代理权产生的不同，把代理划分为委托代理、法定代理和指定代理。故选项A、C、D正确。参见考试用书2Z201031。
72 某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括( )。
A.
工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位
B.
工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位
C.
工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位
D.
工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系
E.
工程监理单位与设计单位具有合作关系
参考答案：A,C,D
参考解析：
根据《建筑法》的规定：工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。《建设工程质量管理条例》也规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。故选项A、C、D正确。参见考试用书2Z207033。
73 关于工程合理使用年限，下列说法正确的是( )。
A.
工程的地基基础能保证在正常情况下安全使用的年限
B.
主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
C.
与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”概念一致
D.
与《合同法》中的“工程合理使用期限”概念一致
E.
等同于工程的保修年限
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”、《合同法》中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z207032。
74 合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有( )。
A.
继续履行
B.
采取补救措施
C.
赔偿损失
D.
返还财产，恢复原状
E.
支付违约金
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。故选项A、B、C、E正确。参见考试用书2Z204016。
75 融资租赁合同涉及的主体是( )。
A.
出租人
B.
公证人
C.
出卖人
D.
所有人
E.
承租人
参考答案：A,C,E
参考解析：
融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人三方主体。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z204035。
76 用人单位不得解除劳动合同的情形包括( )。
A.
劳动者患病，医疗期满后.不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作
B.
劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.
劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的
D.
劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.
劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议
参考答案：B,C
参考解析：
《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5 年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。故选项B、C正确。参见考试用书2Z204022。
77 法律体系中关于法的效力层级，下列表述中正确的是( )。
A.
宪法至上
B.
上位法优于下位法
C.
特别法优于一般法
D.
一般法优于特别法
E.
新法优于旧法
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
我国法律体系中，法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。故选项A、B、C、E正确。参见考试用书2Z201012。
78 在施工中发现文物，下列说法正确的是( )。
A.
任何单位或者个人发现文物，应当保护现场
B.
应当接受审批机关的监督和指导
C.
立即报告当地文物行政部门
D.
文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场
E.
文物行政部门应在7日内提出处理意见
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后.如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围，故选项A、C、D、E正确。参见考试用书 2Z205055。
79 关于建设用地使用权，下列表述正确的是( )
A.
建设用地使用权存在于国家所有的土地上
B.
建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上
C.
设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式
D.
设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记
E.
建设用地使用权不包括集体所有的农村土地
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
根据《物权法》的规定，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。设立建设用地使用权。可以采取出让或者划拔等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。故选项A、C、D、E正确。参见考试用书 2Z201041。
80 取得安全生产许可证应具备的条件包括( )。
A.
制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.
资金投入符合安全生产要求
C.
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D.
企业生产过程未发生过安全事故
E.
按规定配备专职安全生产管理人员
参考答案：A,B,C,E
